Главная - Социальное страхование - Образец договора поставки кирпича

Образец договора поставки кирпича


Образец договора поставки кирпича

Примеры заявлений и ходатайств


Данные об организации, введенные Вами при заполнении регистрационной формы будут размещены в каталоге торговой системы и представлены в открытом доступе. Образец под реализацию товара 1. Договор поставки образец в разделе дополнительные условия могут включаться. поставки ищите скачать? используйте конструктор договоров, чтобы.

№_____ Дата, место заключения (населенный пункт) Типовой договор товара скачать 2020 бесплатно бланк пример форма договора. База профессиональная подготовка всего за 5 000 рублей!Поставка производится при помощи отгрузки поставщиком сырья получателю, указанному в договоре.

Непосредственно порядок отгрузки проводится в полном соответствии с отгрузочной разнарядкой, которую составляют на основани договора.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, КОЛИЧЕСТВО И СРОКИ ПОСТАВКИ

1.1.

Поставщик обязуется поставить Покупателю на условиях настоящего договора кирпич строительный (далее Продукция) в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в счетах на предоплату, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель оплатить и принять поставляемую продукцию на условиях настоящего договора.

Указанные в выставленных счетах цены действительны в течение рабочих дней с момента их оформления. 1.2. По истечении срока хранения кирпич подлежит реализации Поставщиком другим потребителям, а сроки отгрузки для Покупателя по договору переносятся на следующий период в соответствии с графиком отгрузки, составляемым Поставщиком. При этом стоимость невыбранной партии кирпича определяется по ценам, действующим на момент отгрузки по новому графику.

Поставщик освобождается от ответственности за просрочку поставки, а Покупатель не имеет права требовать денежного возмещения неполученной партии кирпича.3.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 3.1. Поставка продукции может производиться путем отгрузки продукции железнодорожным транспортом на основании письменных заявок на следующий месяц не позднее числа текущего месяца. В случае нарушения указанного срока подачи заявки Поставщик имеет право отказаться от ее исполнения в следующем календарном месяце.

В случае нарушения указанного срока подачи заявки Поставщик имеет право отказаться от ее исполнения в следующем календарном месяце.

Покупатель обязан не позднее, чем за дней до начала периода поставки представить Поставщику справку (телеграмму) станции назначения о регистрационном коде грузополучателя и возможности приема груза. В случае неисполнения данной обязанности Покупатель оплачивает возможные дополнительные расходы, связанные с заказом внеплановых вагонов, изменением плана перевозок, простоем вагонов на станции отправления из-за отказа станции назначения принять продукцию и переадресовкой продукции.

Покупатель возмещает дополнительные расходы в полном объеме в течение дней с даты выставления счета-фактуры Поставщиком. 3.3 Сообщение об изменении отгрузочных ж/д реквизитов принимается к исполнению, если такое сообщение поступит от Покупателя не позднее, чем за дней до начала периода поставки.

Инфо Срок действия доверенности должен совпадать с периодами получения продукции и датами подписания документов. При неправильном оформлении доверенности или при предоставлении копии доверенности отгрузка продукции не производится. 2.2. Продукция поставляется на основании письменных заявок не позднее дней с момента поступления на расчетный счет Поставщика 100% предоплаты за каждую партию продукции.

В целях сокращения сроков исполнения обязательств сторон по настоящему договору, допускается применение факсимильных документов с последующей высылкой в течение дней оригиналов.

2.3. Отгрузка продукции на складе Поставщика производится его собственными силами и за его счет. 2.4. В случае невыборки продукции со склада поставщика в сроки, указанные в настоящем договоре, кирпич принимается Поставщиком на ответственное хранение на срок не более дней. Настоящий договор предусматривает, что претензии Покупателя по несоответствию продукции о количестве и качестве не могут служить основанием для отказа от оплаты продукции.

6.13. Общая сумма договора определяется суммой счетов-фактур, выставленных по нему.

Порядок оплаты

Физические и юридические лица могут оплатить приобретенные у нас стройматериалы по безналичной схеме. При этом мы максимально упростили всю процедуру: достаточно выбрать кирпич, черепицу, брусчатку и т.д.

согласовать сроки поставки и заключить договор — после этого вы сразу получите счет, который можете оплатить через банковский перевод. Как только мы «увидим» деньги на своем счету, сразу же начнется отгрузка стройматериалов!

При этом вы в такой ситуации экономите не только свое время, но и деньги.

Потому что никаких дополнительных комиссий с нашей стороны при безналичной оплате не предусмотрено — мы не прячем «повышенные» цены для подобных вариантов оплаты, как это нередко можно встретить на рынке. Для физических лиц мы предлагаем возможность оплаты заказанных стройматериалов наличными. Месторасположение завода, офиса, торгово-демонстрационного зала и склада: ближайшие станции метро и железнодорожные станции, наземный городской транспорт, наличие парковки, режим работы, контактные телефоны.

Подробная схема проезда на склад.

силикатный, который состоит из 90% песка, 10% извести и небольшой доли прибавок.

Отметьте, что силикатный кирпич – вовсе и не кирпич, а некий твердый материал, похожий по форме на кирпич.

Как отличить рядовой (строительный) кирпич от лицевого (облицовочного) кирпича? Поясните, что рядовой кирпич для лучшего сцепления со штукатурным раствором, как правило, на боковой стороне имеет вдавленный геометрический рисунок. Лицевой кирпич. как правило, однородного цвета, имеет две гладкие, ровные поверхности: тычок и ложок.
Лицевой кирпич. как правило, однородного цвета, имеет две гладкие, ровные поверхности: тычок и ложок. К облицовочным кирпичам относится также фигурный кирпич с рельефным рисунком лицевой поверхности и фасонный кирпич для кладки арок и столбов.

Форс-мажорные обстоятельства по договору купли-продажи кирпича

Форс-мажорные обстоятельства в данном вопросе заслуживают отдельного внимания. Специалисты настоятельно рекомендуют описывать действия сторон, при возникновении подобных эксцессов.

Это может быть полное расторжение договора, перенесение его на другую дату или другое условие, которое стороны предусмотрели.

В случае если на основе форс-мажорных ситуаций возникают претензии, у одной из сторон, решать их можно двумя путями:

  1. В Арбитражном суде. В таком случае решение суда будет окончательным, и стороны будут обязаны выполнить его требования.
  2. Договорной. Когда участники сделки договариваются и находят выход устраивающий обоих;

Была ли Запись полезна?

1 из 1 читателей считают Запись полезной. Рубрики Наша группа Самое обсуждаемое Простыми словами о юридических вопросах.

Контакты РФ, г. Москва, ул. 2-я Владимирская дом 31 © Copyright 2014 — 2020, UrOpora.ru — Быстрая юридическая помощь!.

Все права защищены.

Договор поставки строительных материалов

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Организация и проведение общих собраний в СНТ с 2019 года.

Каждому из этих пунктов в документе необходимо уделить внимание. Ведь если что-то будет упущено, при возникновении спорной ситуации будет сложнее отстоять свои права. Например, не нужно использовать в качестве наименования товара обобщенные формулировки: Именно формулировки из этого документа избавят от вопросов контролирующих органов и раных трактований в суде.

Это, в частности, могут быть: Сроки поставки Срок поставки является особенно важным условием, поскольку стороны сделки осуществляют предпринимательскую деятельность, и поставляемая продукция должна быть использована ими в производстве или перепродаже контрагентам. Поэтому срыв сроков влечет возможное нарушение обязательств покупателя перед другими партнерами.

В связи с этим статья ГК РФ предусматривает специальную возможность для покупателя в случае нарушения сроков продавцом приобрести своевременно не поставленные ему товары у других лиц. В этом случае поставщик должен будет нести все необходимые и разумные расходы на их приобретение.

Это одна из мер ответственности поставщика. Обязательным условием является приложение к самому соглашению графика или календаря поставок, если планируется несколько партий с разными сроками.

При единоразовой отгрузке достаточно указать точный срок в самом тексте документа. Форма заключения Привычный нам договор обычно представляет собой письменный документ с соответствующим названием. Это правило действует и в отношении договора поставки.

Однако допустимо не подписывать такой документ, а просто направить покупателю счет, который и будет считаться заключенным договором при условии, что покупатель после его получения совершит любое из нижеперечисленных действий: Такая форма заключения сделки обычно практикуется при одноразовых поставках и мелких партиях товара.

В этом документе нельзя предусмотреть никаких особых условий и договоренностей, и ответственность за нарушение договора поставки, заключенного таким способом, будет варьироваться только в рамках ГК РФ. Подписание этого соглашения в полной письменной форме снижает риски, кроме того, оно создает дополнительную защиту для налогоплательщика в случае проверки органами ФНС. Выглядит счет-договор на поставку так: Заполненный образец счета-договора Скачать Ответственность по договору поставки Ответственность сторон за нарушение обязательств может наступить в случае причинения ими имущественного ущерба друг другу из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора.

Рекомендуем прочесть:  Бизнес оптовая продажа воды

Гражданский кодекс предусматривает следующие виды ответственности: При этом неустойку законодательство относит к одному из способов обеспечения исполнения обязательств. За ее счет пострадавшая от действий недобросовестного партнера сторона может компенсировать свои имущественные потери. В судебном порядке неустойка также является мерой имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Определение Конституционного Суда РФ от В связи с этим о неустойке должно быть сказано в общем разделе договора.

Условия об ответственности сторон считаются согласованными, если в них учтены основания для привлечения к ответственности, а также ее объем. При этом стороны должны обговорить и учитывать правила применения одновременно нескольких мер ответственности за нарушение одного и того же договорного условия.

Например, в случае задержки поставки по соглашению с предоплатой поставщик должен будет не только выплатить неустойку, т. Важно помнить, что в любой коммерческой сделке риски несут обе стороны, поэтому и меры ответственности всегда должны быть обоюдными и равными для каждого контрагента. В противном случае условия соглашения могут быть оспорены в суде, признаны несправедливыми, и получить возмещение не получится даже в минимальном объеме.
В противном случае условия соглашения могут быть оспорены в суде, признаны несправедливыми, и получить возмещение не получится даже в минимальном объеме.

Грамотно составленный договор является надежной страховкой от таких ситуаций. Скачать договор купли-продажи строительных материалов.

Бланк Договор купли-продажи строительных материалов — соглашение по передаче в пользование строительных материалов. Каждому из этих пунктов в документе необходимо уделить внимание. Ведь если что-то будет упущено, при возникновении спорной ситуации будет сложнее отстоять свои права.

Например, не нужно использовать в качестве наименования товара обобщенные формулировки: Именно формулировки из этого документа избавят от вопросов контролирующих органов и раных трактований в суде.

Договор поставки кирпича образец

Цветность лицевой поверхности кирпича может иметь отклонения от цвета образца эталона, утвержденного в номенклатуре производства.

Эти отклонения допускаются в пределах полутонов как в одну, так и в другую сторону. Каждый раз, после подписания его сторонами, он становится еще одной неотъемлемой частью основного договора. Расчеты за поставляемый Товар производятся Покупателем в безналичной форме в размере 100 % стоимости Товара указанного в счете.
Расчеты за поставляемый Товар производятся Покупателем в безналичной форме в размере 100 % стоимости Товара указанного в счете.

Оплата Товара производится Покупателем на основании счета или по дополнительному соглашению к настоящему Договору.

2.1. Датой оплаты Товара считается дата поступления суммы на расчетный счет Поставщика. На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Обращаем внимание, что обязательным приложением к данному документу являются Спецификации, где указываются потребное количество, ассортимент и цены товара. При получении 100%-ного аванса разовым платежом в счет оплаты Товара, поставляемого отдельными партиями, авансовый платеж засчитывается по мере отгрузки в размере, равном стоимости отгруженной (переданной) партии Товара. Покупатель оплачивает каждую партию Товара, по цене, указанной в Спецификации, на основании счета Поставщика.

Авансовые платежи засчитываются в счет оплаты Товара последовательно, с соблюдением принципа хронологии: в счет оплаты первой поставленной партии Товара засчитываются первые по времени получения авансовые платежи и так далее.

Зачет производится на всю стоимость поставленной партии Товара.

Покупатель оплачивает каждую партию Товара, по цене, указанной в Спецификации, на основании счета Поставщика.

В случае выставления счета-фактуры на дополнительные расходы, связанные с отгрузкой продукции, Покупатель в платежном поручении указывает номер настоящего договора и номер счета-фактуры.

6. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1.

Расчеты за продукцию производятся путем 100% предварительной оплаты денежных средств на р/с Поставщика на основании счета Поставщика на предоплату или путем внесения денежных средств в кассу Поставщика в пределах, установленных законодательством РФ в отношении расчетов между юридическими лицами. Другие условия и порядок оплаты согласовываются сторонами и оформляются в соответствии с законодательством РФ.

Оплата считается произведенной в момент поступления денежных средств на р/сч. Поставщика. 6.2. Поставщик засчитывает поступившую оплату по настоящему договору в порядке календарной очередности. 6.3. Стоимость поддонов, упаковки, железнодорожного тарифа оплачиваются Покупателем Поставщику одновременно с оплатой продукции и выставляются в счете-фактуре.

В случае повышения железнодорожного тарифа, иных железнодорожных расходов в течение периода поставки, Покупатель обязан произвести Поставщику дополнительную оплату железнодорожного тарифа, иных железнодорожных расходов в течение дней с даты выставления счета-фактуры Поставщика.

6.4. В платежном поручении Покупатель (плательщик) указывает номер настоящего договора и номер счета на предоплату. В случае выставления счета-фактуры на дополнительные расходы, связанные с отгрузкой продукции, Покупатель в платежном поручении указывает номер настоящего договора и номер счета-фактуры. 6.5. В случае получения оплаты с неполной расшифровкой платежа, срок исполнения обязанности Поставщика по передаче продукции увеличивается на время, затраченное Поставщиком на выяснение назначения платежа.

6.6. Если Покупатель указал назначение платежа с нарушением п.6.4 настоящего договора (не указано назначение платежа, разные назначения платежа, неполное назначение платежа), то платеж засчитывается только при наличии письма Покупателя об изменении назначения платежа.

До получения Поставщиком письма с изменением назначения платежа Покупатель считается не выполнившим обязательства по оплате продукции.

6.7. В случае неполной оплаты, нарушения срока внесения оплаты Поставщик вправе по своему выбору:

  1. изменить срок поставки продукции при отгрузке железнодорожным транспортом, при этом новые сроки поставки согласовываются с Покупателем дополнительно; Покупатель возмещает дополнительные убытки Поставщика, связанные с вынужденным изменением сроков поставки продукции в течение дней с даты выставления счета-фактуры Поставщика с приложением документов, подтверждающих возникновение убытков.
  2. приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору до получения всей суммы предоплаты (без дополнительных уведомлений, извещений, согласований);
  3. начислить Покупателю пени в размере % от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки платежа;
  4. отгрузить продукцию на сумму поступившей предоплаты;

6.8. В случае наличия просроченной задолженности Покупателя за продукцию по настоящему договору, Поставщик имеет право погасить задолженность путем проведения одностороннего зачета по предоплате Покупателя, перечисленной по другому договору поставки заключенному между сторонами с письменным уведомлением Покупателя, и отгрузить продукцию по другому договору на оставшуюся сумму предоплаты. 6.9. В случае, если Поставщик допустил недопоставку продукции ж/д транспортом в определенном периоде, Поставщик вправе допоставить такую продукцию в следующем периоде, либо по соглашению с Покупателем засчитать оставшуюся сумму оплаты в счет поставок иной партии продукции, заказанной Покупателем по настоящему договору.

В последнем случае обязательства Поставщика по отгрузке продукции, в части допущенной ранее недопоставки, считаются прекращенными. 6.10. Если стоимость переданной продукции превышает сумму предварительной оплаты, Покупатель обязан произвести оплату продукции в течение дней с даты передачи продукции.

В этом случае продукция считается поставленной Покупателю на условиях ст.488 ГК РФ. 6.11. Сумма, излишне уплаченная Покупателем (сверх заказанного количества продукции), не считается неосновательным обогащением Поставщика, засчитывается в счет оплаты следующей партии продукции, либо возвращается на расчетный счет Покупателя в течение дней после подписания акта сверки и письменного заключения дополнительного соглашения о расторжении настоящего договора. Излишне уплаченная сумма не дает право Покупателю требовать поставки продукции в следующем календарном периоде по ценам, действующим на момент поступления излишне уплаченных денежных средств на расчетный счет Поставщика.

6.12. Настоящий договор предусматривает, что претензии Покупателя по несоответствию продукции о количестве и качестве не могут служить основанием для отказа от оплаты продукции.

6.13. Общая сумма договора определяется суммой счетов-фактур, выставленных по нему.

Акты поставки к договору кирпича

Правила приемки и методы отбора проб», ГОСТ 10632-2007 «Плиты древесно-стружечные. 2.7. Поставщик вправе производить досрочную поставку Товара.

Заключение такого договора — это гарантия защиты прав и имущественных интересов поставщика и покупателя в суде. Ознакомьтесь с содержанием документа: 4.2.

Покупатель обязан обеспечить разгрузку транспортных средств и приемку Товара в нормативное время (30 минут).

4.3. Покупатель самостоятельно определяет периодичность поставок, а также количество и ассортимент Товаров. 1.3. На каждую партию товара оформляется отдельная спецификация. 2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1.

Цена товара включает его стоимость, определяемую в спецификациях. Источник: http://152-zakon.ru/dogovor-postavki-kirpicha-obrazec-12444/

Судебные споры, связанные со сделками со стройматериалами

Поставщик обязуется на основании Заказа, оформленного Покупателем, осуществить поставку товара указанного в Заказе, а Покупатель обязуется оплатить этот товар в соответствии с установленными условиями и расценками.

Полномочия лиц, подписывающих документы от имени сторон, должны быть подтверждены учредительными документами или доверенностью.Общая сумма настоящего Договора составляет ____________(________________________________) рублей __ копеек, включая НДС 18 % — ____________(________________________________) рублей __ копеек.

Образец типового договора купли-продажи кирпича

В договоре купли-продажи кирпича должны присутствовать следующие пункты:

  1. Информация о сторонах договора. В случае с физическими лицами будет достаточно паспортных данных. В свою очередь юридическим лицам придется указать информацию относительно организации, которая заключает сделку.
  2. Дата, время и место заключения договора. С датой и временем все понятно, а что касается места, то достаточно просто указать город или другой населенный пункт, где подписывается документ;

Типовой договор поставки кирпича

ДОГОВОР №_______ поставки кирпича керамического п.

Винзили Тюменской обл. 00.00. 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Винзилинский завод керамических стеновых материалов» (ООО «ВЗКСМ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Коммерческого директора Жалнина Дениса Викторовича, действующего на основании Доверенности от 01.04.2015 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «______________» (ООО «_______________»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора __________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный срок производимый им кирпич керамический, ГОСТ 530-2012 (в дальнейшем – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Периоды поставки, цена, количество и качество Товара, возможные особые условия определяются в согласованной Сторонами Спецификации, которая является неотъемлемой частью (приложением) настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.

Поставщик обязуется поставить Товар соответствующий обязательным техническим требованиям и стандартам.

2.2. Покупатель обязуется оплатить Товар на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором. 2.3. Поставщик обязан отгрузить Товар в сроки, указанные в спецификации.

2.4. Покупатель обязан совершить все необходимые разумные действия, обеспечивающие принятие Товара, осмотреть, проверить количество и качество Товара не позднее чем в течение трех дней с момента передачи Товара. 2.5. При отказе от принятия некачественного Товара Покупатель обязан, обеспечивая его сохранность, незамедлительно письменно уведомить об этом Поставщика и составить акт с обязательным участием представителя Поставщика. 2.6. Стороны вправе изменить сроки поставки, количество, номенклатуру Товара не позднее, чем за 30 дней до начала планируемого периода поставки.

2.7. Поставщик вправе производить досрочную поставку Товара.

Товар, поставленный досрочно, засчитывается в счет количества Товара, подлежащего поставке в следующем периоде (периодах). 2.8. Поставщик имеет право одностороннего расторжения Договора на условиях, указанных в п.7.5 настоящего Договора.

3. ОТГРУЗКА И ТРАНСПОРТ 3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки Товара (передачи в распоряжение) Покупателю со склада Поставщика. С момента отгрузки Поставщик признается исполнившим свои обязательства по передаче Товара, а риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя.

3.2. Товар транспортируется Покупателем за счет собственных сил и средств. 4. РАСЧЕТЫ. УСЛОВИЯ О ЦЕНЕ 4.1. Оплата Поставщик предварительную производится в за Товар производится Покупателем в следующем порядке: выставляет счёт на оплату Товара, Покупатель производит оплату в соответствии со счётом Поставщика.

Оплата за Товар пределах суммы, указанной в счёте. Денежные средства, стр. 1 из 4 перечисленные Покупателем на расчётный счёт Поставщика, превышающие сумму выставленного им счёта (или без счёта Поставщика) не являются оплатой за Товар по настоящему Договору.

4.2. Товар считается оплаченным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 4.3. Стороны вправе согласовать иные условия о цене и порядок расчетов за Товар, который определяется в спецификациях к настоящему Договору.

В случае расхождения положений договора и спецификации приоритет имеют положения спецификации.

4.4. Поставщик вправе изменить цену Товара, направив письменное уведомление Покупателю, за пять дней до начала планируемого периода поставки. При этом Покупатель в течение трех дней обязан письменно известить Поставщика о своем согласии (несогласии) с новой ценой. В случае если Поставщик по истечении трех дней не получил ответа от Покупателя, новые цены вступают в действие автоматически.

При несогласии Покупателя с новой ценой Договор считается расторгнутым. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1.

Сторона, не исполнившая обязательства по настоящему Договору либо исполнившая его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности) согласно законодательству Российской Федерации.

5.2. Стороны вправе не предъявлять друг другу штрафные санкции за нарушение договорных обязательств, а также суммы на возмещение причиненного ущерба. Начисление указанных сумм производится при условии предъявления обоснованной претензии и признания ее другой Стороной либо по решению суда (арбитражного суда). 6. ФОРС-МАЖОР 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непредвидимых обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся, в частности, стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противоправные действия третьих лиц; вступление в силу нормативных актов государственных органов и (или) должностных лиц, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон.

6.2. Сторона, для которой возникли, а также прекратили действие обстоятельства, указанные в пункте 6.1 настоящего раздела, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение трех календарных дней, в противном случае она не может на них ссылаться при обосновании невыполнения возложенных на нее настоящим Договором обязательств. 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7.1. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о любых изменениях организационно-правовой формы, наименования, адресов, реквизитов и других сведениях, существенных для надлежащего исполнения настоящего Договора.

7.2. Вся предшествовавшая заключению настоящего Договора переписка, обсуждения и представления между Сторонами, если таковые имелись (будь то в устной или письменной форме) в отношении всех упомянутых в настоящем Договоре вопросов, теряют силу и делаются недействительными. 7.3. Стороны признают действительность документов (письма, извещения, уведомления и т.п.), переданных по факсу или электронной почте во исполнение настоящего Договора после его заключения, если иной способ передачи документов не согласован Сторонами.

стр. 2 из 4 7.4. Настоящим Договором предусматривается обязательный претензионный (досудебный) порядок урегулирования спора Сторонами. Срок предоставления ответа на претензию – семь дней с момента получения соответствующей претензии. При недостижении согласия споры разрешаются в Арбитражном суде Тюменской области.

7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Поставщиком, в случае нарушения Покупателем своих обязательств по Договору. При одностороннем расторжении Договора Поставщик письменно уведомляет Покупателя о расторжении Договора в течении 3-х дней с момента нарушения обязательств Покупателем, с указанием причин расторжения.

7.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2015года. 7.7. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 8.1.

Поставщик: ООО «ВЗКСМ» 625530,пос. Винзили Тюменской обл., ул. Вокзальная 1, тел.:(3452) 72-78-51, 72-78-55.

ИНН/КПП 7224054358/722401001 ОКПО 12542953 ОГРН 1147232044520. р/с 40702810517000000044 в Операционном офисе «Тюмень» Екатеринбургского филиала ПАО «МДМ Банк», к/с 30101810700000000940 в УРАЛЬСКОМ ГУ БАНКА РОССИИ г.

Екатеринбург, БИК 046577940. 8.2. Покупатель: _____________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ 9. ПОДПИСИ СТОРОН Поставщик: ООО «ВЗКСМ» Коммерческий директор Покупатель: ___________________________ Генеральный директор ______________Д.В.Жалнин __________ стр.

3 из 4 Приложение № 1 к Договору поставки кирпича керамического № ______________ от 00.00 2015 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ п. Винзили Тюменской обл. Наименование товара Кирпич керамический пустотелый утолщенный пакетированный ГОСТ 530-2012 М-150 00 ________ 2015 г.


proffbuhuslugi.ru © 2020
Наверх